Приказ Департамента культуры г. Москвы от 22.04.2011 N 60/ГЗ

"Об утверждении примерных форм государственных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Департамента культуры города Москвы"

Документ по состоянию на август 2014 г.

Cтраница 6

10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы оказанным услугам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения оказания услуг и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости услуг, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Контракта, либо расторгнуть Контракт. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10.3. Если, по мнению Сторон, оказание услуг может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.


11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

11.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в третейском суде - АНО "Третейский суд строительных организаций города" в соответствии с его регламентом (129090, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 7) или в Арбитражном суде города Москвы.

11.3. Стороны подтверждают, что не исполненное добровольно в срок решение АНО "Третейский суд строительных организаций города" третейского суда подлежит принудительному исполнению в установленном законодательством порядке.

11.4. Решение третейского суда является окончательным и обязательным для Сторон, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством.

11.5. Стороны принимают все разумные меры для рассмотрения третейского спора в кратчайшие сроки. Ответчик подтверждает достаточность трех календарных дней со дня извещения о дате, месте и времени слушания дела для надлежащей подготовки к заседанию и принятия участия в нем.

11.6. До передачи спора на разрешение третейского или арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты ее получения.


12. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА

12.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до "__" __________ 20___ г.

12.2. Контракт должен быть зарегистрирован Государственным заказчиком в Едином государственном реестре контрактов и торгов города Москвы в течение 3 (трех) дней со дня его подписания обеими Сторонами.

12.3. Изменение и дополнение Контракта возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к Контракту подлежат регистрации в Едином государственном реестре контрактов и торгов города Москвы в порядке, установленном в пункте 12.2 Контракта.


13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по почтовому адресу Стороны, указанному в статье 14 Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

13.3. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

13.4. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.5. При исполнении Контракта не допускается перемена ЗАКАЗЧИКА, за исключением случая, если новый заказчик является правопреемником ЗАКАЗЧИКА по Контракту вследствие его реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.6. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту его права и обязанности переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13.7. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственным заказчиком и ЗАКАЗЧИКОМ является основанием для регистрации сведений об исполнении Контракта в Едином государственном реестре контрактов и торгов города Москвы в порядке, предусмотренном действующими нормативными правовыми актами города Москвы.


14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Государственный заказчик:              ЗАКАЗЧИК:
___________________________________    Адрес местонахождения (юридический):
Адрес местонахождения (юридический):   Почтовый адрес:
Почтовый адрес:                        Телефон _____, факс ____
Телефон _____, факс ____               Банковские реквизиты:
Банковские реквизиты:                  ОГРН _______________
БИК ________________                   ИНН ________________
ИНН ________________                   КПП ________________
КПП ________________                   ОКВЭД ______________,
ОГРН _______________                   ОКАТО ______________
_______________/__________________     БИК ________________
М.П.                                   р/с ________________________
                                       к/с ________________________
                                       ____________________________
                                       М.П.

Приложение 1
к Государственному контракту
N ____ от "__" ________ 201__ г.


ФОРМА СПЕЦИФИКАЦИИ

---------------------------------------------------------------------------
¦                              СПЕЦИФИКАЦИЯ                               ¦
¦                            ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ                            ¦
¦                                                                         ¦
¦    Место оказания услуг: ______________________________________________ ¦
¦                                                                         ¦
¦----+-----------------+---------------+----------------------------------¦
¦¦N  ¦Наименование     ¦Количество     ¦Стоимость услуг, руб., в том     ¦¦
¦¦п/п¦и характеристика ¦(объем         ¦числе НДС - ___%                 ¦¦
¦¦   ¦оказываемых услуг¦предоставляемых+---------------+-----------------+¦
¦¦   ¦                 ¦услуг)         ¦Цена за        ¦Общая стоимость  ¦¦
¦¦   ¦                 ¦               ¦единицу услуги/¦услуг            ¦¦
¦¦   ¦                 ¦               ¦За отчетный    ¦                 ¦¦
¦¦   ¦                 ¦               ¦период (этап)  ¦                 ¦¦
¦+---+-----------------+---------------+---------------+-----------------+¦
¦¦1  ¦                 ¦               ¦               ¦                 ¦¦
¦+---+-----------------+---------------+---------------+-----------------+¦
¦¦2  ¦                 ¦               ¦               ¦                 ¦¦
¦+---+-----------------+---------------+---------------+-----------------+¦
¦¦3  ¦                 ¦               ¦               ¦                 ¦¦
¦+---+-----------------+---------------+---------------+-----------------+¦
¦¦   ¦                 ¦               ¦               ¦                 ¦¦
¦+---+-----------------+---------------+---------------+-----------------+¦
¦¦ИТОГО: стоимость Услуг по Контракту составляет _________________ рубле馦
¦¦________ копеек, в т.ч. НДС - ___%                                     ¦¦
¦-------------------------------------------------------------------------¦
¦                                                                         ¦
¦Государственный заказчик                         ЗАКАЗЧИК:               ¦
¦__________________________                       ________________________¦
¦"__" ____________ 201__ г.                       "__" __________ 201__ г.¦
¦М.П.                                             М.П.                    ¦
---------------------------------------------------------------------------

Государственный заказчик:                         ЗАКАЗЧИК:
_________________________                         _________________________
"__" ___________ 201__ г.                         "__" ___________ 201__ г.
М.П.                                              М.П.

Приложение 2
к Государственному контракту
N ___ от "__" _____ 201__ г.


ФОРМА ГРАФИКА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

---------------------------------------------------------------------------
¦                          ГРАФИК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ                          ¦
¦----+-------------------+--------------+--------------+------------------¦
¦¦N  ¦Наименование услуг ¦Кол-во (объем)¦Срок оказания ¦Примечание       ¦¦
¦¦п/п¦                   ¦              ¦услуг         ¦                 ¦¦
¦+---+-------------------+--------------+--------------+-----------------+¦
¦¦   ¦                   ¦              ¦              ¦                 ¦¦
¦+---+-------------------+--------------+--------------+-----------------+¦
¦¦   ¦                   ¦              ¦              ¦                 ¦¦
¦+---+-------------------+--------------+--------------+-----------------+¦
¦¦   ¦                   ¦              ¦              ¦                 ¦¦
¦----+-------------------+--------------+--------------+------------------¦
¦                                                                         ¦
¦    Государственный заказчик:                    ЗАКАЗЧИК:               ¦
¦    _________________________                    ________________________¦
¦    "__" ___________ 201__ г.                    "__" __________ 201__ г.¦
¦    М.П.                                         М.П.                    ¦
---------------------------------------------------------------------------

    Государственный заказчик:                     ЗАКАЗЧИК:
    _________________________                     _________________________
    "__" ___________ 201__ г.                     "__" ___________ 201__ г.
    М.П.                                          М.П.

Приложение 9
к приказу Департамента
культуры города Москвы
от 22 апреля 2011 г. N 60/ГЗ


ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ФУНКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА С ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД


Государственный контракт N __________ на оказание услуг по исполнению функций заказчика с выполнением проектных работ по объекту: ______________

г. Москва                                     "___" ______________ 201__ г.

_____________________________________________________, именуемый в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице ___________________________, действующ__ на основании ____________________, и ______________________________, с одной стороны, и _________________________________ (для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН, место нахождения; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, ОГРНИП; для физических лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства), именуемый в дальнейшем "Технический заказчик", в лице ____________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, на основании результатов размещения государственного заказа _____________________________________________ (путем проведения конкурса, аукциона в электронной форме, запроса котировок, размещения заказа у единственного исполнителя) (протокол от ____________________ N ___________) заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:


Статья 1. Предмет Контракта


1.1. Технический заказчик обязуется в соответствии с технологическим заданием Государственного заказчика оказать услуги своими или привлеченными силами и средствами по разработке и согласованию проектно-сметной документации для осуществления __________ помещения(ий) _______________________________________________, расположенного(ых) по адресу: ___________________________________ (далее - Объект) (далее - услуги), в соответствии с Протоколом твердой договорной цены (приложение 1 к Контракту), а Государственный заказчик обязуется принять результат услуг и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом и приложениями к нему.

1.2. Проектно-сметная документация (далее - ПСД) состоит из задания на проектирование и проекта ______________________________ (далее - Проект).

1.2.1. Задание на проектирование (разрабатывается Техническим заказчиком) - 4 (четыре) экземпляра.

1.2.2. Состав Проекта определяется сметной документацией - 4 (четыре) экземпляра плюс 1 (один) экземпляр в электронной форме.

1.3. Услуги, предусмотренные Контрактом, оказываются поэтапно в следующем порядке и объеме:

Первый этап:

1) детальное обследование Объекта совместно с представителями Государственного заказчика в согласованные с Государственным заказчиком сроки (если предусмотрено Протоколом твердой договорной цены и прилагаемой к нему сметой);

2) составление и утверждение у Государственного заказчика задания на проектирование;

3) получение (при необходимости) технических условий;

4) разработка и согласование с Государственным заказчиком Проекта.

Второй этап:

1) согласование Проекта во всех необходимых городских организациях, обеспечивающих эксплуатацию Объекта, а также в иных организациях (в том числе Мосгосэкспертизе).

1.4. Технический заказчик гарантирует соответствие оказываемых услуг требованиям действующего законодательства Российской Федерации, города Москвы, иных нормативных правовых актов, регулирующими предмет Контракта, в строгом соответствии с условиями Контракта и приложений к нему, с учетом индивидуальных особенностей Объекта. При подписании Контракта Технический заказчик предоставляет Государственному заказчику заверенную копию свидетельства саморегулируемой организации (далее - СРО) о допуске к работам __________________ (перечислить).

1.5. При подписании Контракта Технический заказчик представляет на согласование Государственному заказчику График оказания услуг по исполнению функций заказчика с выполнением проектных работ (разработка и согласование проектно-сметной документации) (далее - График), составленный по установленной Государственным заказчиком и прилагаемой к Контракту форме.


Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов


Начальная (максимальная) цена контракта составляет _______ (_________) рублей ____ копеек.

2.1. Цена Контракта составляет _______ (_________) рублей ____ копеек, в том числе НДС - _____%, _______ (______) рублей ____ копеек (далее - цена Контракта).

2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.2.1. Форма расчетов - безналичный расчет.

КБК _________________. ОКДП ___________________.

2.3. Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Технического заказчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Контракта.

2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема услуг и иных условий его исполнения. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.

(без аванса)

2.5. Оплата производится Государственным заказчиком единовременным платежом на расчетный счет Технического заказчика, указанный в Контракте, после оказания последним всего объема услуг в течение ____ (______________) банковских дней с даты представления счета, счета-фактуры, Реестра выполненных проектных работ и на основании подписанного Сторонами Сводного Акта приемки оказанных услуг, при отсутствии у Государственного заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству оказанных услуг.

(с авансом)

2.5. Оплата по Контракту производится в следующем порядке:

2.5.1. Государственный заказчик производит выплату авансового платежа Техническому заказчику на расчетный счет, указанный в статье 14 Контракта, в размере _____% от цены Контракта, указанной в п. 2.1 Контракта, в сумме _______ (____________) рублей ____ копеек, в том числе НДС - _____%, _______ (______) рублей ____ копеек, в течение ___ (________) банковских дней со дня выставления последним счета на перечисление авансового платежа, но не ранее регистрации Контракта Государственным заказчиком в Едином реестре контрактов и торгов города Москвы и доведения лимитов бюджетных обязательств до Государственного заказчика.

Обязательство Государственного заказчика по внесению авансового платежа, предусмотренное настоящим пунктом Контракта, считается исполненным с момента списания денежных средств в размере, указанном в настоящем пункте, с банковского счета Государственного заказчика, указанного в статье 14 Контракта.

2.5.2. Окончательный расчет по Контракту в сумме _______ (____________) рублей ___ копеек, в том числе НДС - _____%, _______ (__________) рублей ____ копеек, производится Государственным заказчиком путем перечисления на расчетный счет Технического заказчика, указанный в статье 14 Контракта, после оказания последним всего предусмотренного Контрактом и приложениями к нему объема услуг, подписания Сторонами Сводного Акта приемки оказанных услуг, в течение ___ (___) банковских дней с даты представления Техническим заказчиком счета, счета-фактуры, Реестра выполненных проектных работ, при отсутствии у Государственного заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству оказанных услуг.

(по этапам)

2.5. Оплата по Контракту производится по этапам в следующем порядке:

2.5.1. Государственный заказчик производит поэтапную оплату путем перечисления на расчетный счет Технического заказчика, указанный в статье 14 Контракта, после выполнения последним объема услуг, предусмотренных Контрактом и приложениями к нему на соответствующем этапе, и подписания Сторонами Акта приемки оказанных услуг, в течение ___ (___) банковских дней с даты представления Техническим заказчиком счета, счета-фактуры, Реестра выполненных проектных работ на соответствующем этапе, при отсутствии у Государственного заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству оказанных услуг на соответствующем этапе:

- стоимость оказания услуг по Контракту на первом этапе составляет _______ (_________) рублей ___ копеек, в том числе НДС - _____%, _______ (________) рублей ____ копеек;

- стоимость оказания услуг по Контракту на втором этапе составляет _______ (_________) рублей ___ копеек, в том числе НДС - _____%, _______ (_______) рублей ____ копеек;

- стоимость оказания услуг по Контракту на третьем этапе составляет _______ (_________) рублей ___ копеек, в том числе НДС - _____%, _______ (__________) рублей ____ копеек;

- стоимость оказания услуг по Контракту на четвертом этапе составляет _______ (__________) рублей ___ копеек, в том числе НДС - _____%, _______ (__________) рублей ____ копеек.

2.5.2. Окончательный расчет по Контракту в сумме _______ (__________) рублей ___ копеек, в том числе НДС - _____%, _______ (________) рублей ____ копеек, производится Государственным заказчиком путем перечисления на расчетный счет Технического заказчика, указанный в статье 14 Контракта, после оказания последним всего предусмотренного Контрактом и приложениями к нему объема услуг, подписания Сторонами Сводного Акта приемки оказанных услуг, в течение ___ (___) банковских дней с даты представления Техническим заказчиком счета, счета-фактуры, Реестра выполненных проектных работ, при отсутствии у Государственного заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству оказанных услуг.

2.6. Обязательство Государственного заказчика по окончательному расчету считается исполненным с момента списания денежных средств, предусмотренных настоящим пунктом Контракта, с расчетного счета Государственного заказчика, указанного в статье 14 Контракта. За дальнейшее прохождение денежных средств Государственный заказчик ответственности не несет.


Статья 3. Сроки оказания услуг


3.1. Технический заказчик оказывает услуги, предусмотренные Контрактом, в соответствии с Графиком (приложение 2 к Контракту), в котором устанавливаются сроки оказания услуг по составлению задания на проектирование, разработке и согласованию Проекта.

3.2. Срок выполнения Техническим заказчиком своих обязательств по Контракту в полном объеме с "____" ________ 201__ г. по "____" ________ 201__ г.

3.3. Технический заказчик вправе досрочно оказать услуги и сдать Государственному заказчику их результат в установленном Контрактом порядке.


Статья 4. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг


4.1. После завершения каждого из этапов услуг, предусмотренных Графиком, а также оказания всего предусмотренного Контрактом объема услуг (положительное заключение Мосгосэкспертизы) Технический заказчик письменно уведомляет Государственного заказчика.

4.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Государственным заказчиком уведомления, указанного в п. 4.1 Контракта, Технический заказчик представляет Государственному заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной п. 1.2 Контракта, Акт приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах. По итогам выполнения проектных работ - Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, Реестр выполненных проектных работ, подписанный Техническим заказчиком по завершении оказания услуг на соответствующем этапе (по завершении всего предусмотренного Контрактом объема услуг).

4.3. Не позднее ___ (________) дней после получения от Технического заказчика документов, указанных в п. 4.2 Контракта, Государственный заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку услуг, оказанных на соответствующем этапе (по Контракту) на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в Контракте, и направляет Техническому заказчику подписанный Государственным заказчиком 1 (один) экземпляр Акта приемки оказанных услуг либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов услуг, или мотивированный отказ от принятия результатов оказанных услуг, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Государственного заказчика от принятия результатов оказанных услуг в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов услуг Технический заказчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Государственным заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

4.4. Для проверки соответствия качества оказанных Техническим заказчиком услуг требованиям, установленным Контрактом, Государственный заказчик вправе привлекать независимых экспертов, в том числе путем назначения соответствующих экспертиз. В случае если по результатам проведения указанных выше проверок качества услуг будут установлены их несоответствия требованиям Контракта и приложений к нему, расходы, понесенные Государственным заказчиком в связи с проверкой, а также причиненные таким несоответствием последнему убытки возлагаются на Технического заказчика.

4.5. В случае получения от Государственного заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов услуг, или мотивированного отказа от принятия результатов оказанных услуг, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Технический заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Государственному заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении оказанных услуг или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Государственного заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Государственному заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Техническим заказчиком Акт приемки оказанных услуг, иные предусмотренные Контрактом акты в 2 (двух) экземплярах и документы для принятия Государственным заказчиком оказанных услуг.

4.6. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Государственным заказчиком будет принято решение об устранении Техническим заказчиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Государственного заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении оказанных услуг Государственный заказчик принимает оказанные услуги и подписывает 2 (два) экземпляра Акта приемки оказанных услуг, Акты по формам КС-2, КС-3, один экземпляр из которых направляет Техническому заказчику в порядке, предусмотренном в п. 4.3 Контракта.

4.7. Подписанные Государственным заказчиком и Техническим заказчиком Акты приемки услуг по каждому этапу, Сводный Акт приемки оказанных услуг, Акты по формам КС-2, КС-3, Реестр выполненных проектных работ и представленный Техническим заказчиком Государственному заказчику счет на оплату цены Контракта подлежат согласованию с ГРБС (Департамент культуры города Москвы) и являются основанием для оплаты Техническому заказчику оказанных услуг на условиях, предусмотренных Контрактом.

4.8. Обязательства Технического заказчика по оказанию услуг, предусмотренных Контрактом, считаются выполненными с момента подписания Государственным заказчиком Актов приемки услуг по каждому этапу, Актов по формам КС-2, КС-3, согласованных с ГРБС, а также Сводного Акта приемки оказанных услуг и передачи ему (Государственному заказчику) предусмотренных Контрактом документов, в том числе ПСД, в количестве и форме, установленных Контрактом, до получения которых он, Государственный заказчик, вправе не подписывать документы, подтверждающие факт оказания услуг по Контракту.


Статья 5. Права и обязанности Сторон


5.1. Государственный заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Технического заказчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, включая оформление отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с требованиями Контракта и приложений к нему.

5.1.2. Как лично, так и через уполномоченного представителя в порядке, установленном статьей 4 Контракта, в любое время проверять и контролировать ход, сроки и порядок оказания услуг по Контракту, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Технического заказчика, ссылаться на недостатки оказанных услуг, вносить замечания и давать обязательные для выполнения Техническим заказчиком указания об объеме и ходе оказания услуг, требовать своевременного устранения выявленных при проверке и приемке услуг недостатков, устанавливать срок их устранения.

5.1.3. Оказывать содействие Техническому заказчику при оказании услуг.

5.1.4. В случае досрочного выполнения Техническим заказчиком обязательств по Контракту принять и оплатить услуги в соответствии с установленным в Контракте порядком.

5.1.5. Запрашивать у Технического заказчика информацию о ходе и состоянии оказываемых услуг.

5.1.6. Запросить у Технического заказчика дополнительные экземпляры Проекта и иных документов без дополнительной платы.

5.1.7. Пользоваться иными установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации правами.

5.2. Государственный заказчик обязан:

5.2.1. Обеспечить Техническому заказчику доступ на Объект в согласованные сроки.

5.2.2. В порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом и приложениями к нему, принимать и оплачивать надлежащим образом оказанные Техническим заказчиком услуги, рассматривать представленные им акты и иные документы и при отсутствии замечаний подписывать их.

5.2.3. Предоставлять Техническому заказчику документацию, необходимую для оказания услуг по Контракту (при ее наличии).

5.2.4. Сообщать в письменной форме Техническому заказчику о недостатках, обнаруженных в ходе оказания услуг.

5.2.5. Направлять Техническому заказчику уведомления об уплате в добровольном порядке сумм неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Техническим заказчиком своих обязательств по Контракту.

5.2.6. В случае неуплаты Техническим заказчиком в добровольном порядке предусмотренных Контрактом сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке.

5.2.7. Согласовывать все документы, предусмотренные Контрактом и необходимые для оплаты оказанных услуг, с ГРБС.

5.3. Технический заказчик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Государственным заказчиком актов, предусмотренных Контрактом и согласованных с ГРБС, и на основании представленных Техническим заказчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п. 4.3 Контракта.

5.3.2. Требовать оплаты надлежащим образом оказанных и принятых Государственным заказчиком услуг.

5.3.3. Привлекать сторонние организации (третьи лица) для оказания услуг по Контракту, заключая с ними соответствующие договоры, неся при этом полную ответственность перед Государственным заказчиком за их действия и оказанные таким образом услуги. О привлечении сторонних организаций (третьих лиц) Технический заказчик письменно уведомляет Государственного заказчика не позднее 3 (трех) дней до непосредственного начала оказания сторонней организацией услуг по Контракту.

Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены Контракта и/или объемов услуг по Контракту. Перечень услуг, оказанных сторонними организациями, и их стоимость Технический заказчик указывает в отчетной документации, представляемой Государственному заказчику по результатам оказанных услуг в порядке, установленном Контрактом.

5.3.4. Запрашивать имеющиеся в наличии у Государственного заказчика документы, необходимые для оказания услуг по Контракту, а также разъяснения и уточнения относительно предмета Контракта.

5.3.5. Проводить дополнительные обследования Объекта без участия Государственного заказчика по предварительной договоренности с Государственным заказчиком и на основании доверенности на право обследования, выданной Государственным заказчиком.

5.3.6. Получать от Государственного заказчика содействие при оказании услуг в соответствии с условиями Контракта.

5.3.7. Досрочно исполнить обязательства по Контракту.

5.4. Технический заказчик обязан:

5.4.1. Своевременно, надлежащим образом оказать услуги и представить Государственному заказчику отчетную документацию, предусмотренную Контрактом и приложениями к нему.

5.4.2. Оказать услуги по Контракту в строгом соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Москвы, иных нормативных правовых актов, регулирующих предмет Контракта, условиями Контракта и приложений к нему, включая индивидуальные особенности Объекта, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.).

5.4.3. Оказать услуги в сроки, установленные Графиком и Контрактом.

5.4.4. Согласовать с Государственным заказчиком дату обследования Объекта (при необходимости).

5.4.5. Своевременно за свой счет вносить в ПСД изменения, связанные с введением в действие новых нормативных правовых актов, регулирующих деятельность, осуществление которой является предметом Контракта, а также устранять недостатки и неточности в разработанной ПСД, выявленные как во время, так и после приемки оказанных услуг, в пределах установленного Контрактом срока действия гарантийных обязательств.

5.4.6. Внести изменения в ПСД и утвердить (согласовать) их в соответствующих организациях в случае возникновения необходимости внесения изменений в планировку Объекта, в виды ремонтных работ, в виды строительных материалов и оборудования, а также в утвержденную ранее ПСД за свой счет.

5.4.7. При необходимости проведения экспертизы конструкций и элементов Объекта нести все расходы на проведение такой экспертизы, согласование и утверждение ПСД.

5.4.8. По требованию Государственного заказчика предоставлять необходимую информацию и документацию.

5.4.9. Представлять Государственному заказчику отчеты о ходе оказания услуг (в том числе акты по формам КС-2, КС-3 и иные предусмотренные Контрактом документы), Акты приемки оказанных услуг по каждому из этапов, предусмотренных Графиком, а также по завершении оказания услуг - Сводный Акт приемки оказанных услуг.

5.4.10. При наличии у Государственного заказчика обоснованных замечаний по качеству оказанных услуг (этапов услуг) устранять замечания за свой счет в установленные Государственным заказчиком сроки.

5.4.11. Получать в соответствующих органах и организациях необходимые согласования, разрешения, предписания и технические условия на подключение Объекта к действующим сетям (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, отопление, радиофикация, телефонизация и другие).

5.4.11.1. Согласования, разрешения, предписания и технические условия, полученные Техническим заказчиком в ходе оказания услуг, должны быть немедленно предоставлены Государственному заказчику для ознакомления.

5.4.12. Участвовать в проверках и приемочных комиссиях проверок качества оказанных услуг, проводимых органами государственного надзора и строительного контроля, а также Государственным заказчиком.

5.4.13. Представлять с письменного согласия Государственного заказчика его интересы в учреждениях, организациях и на предприятиях по вопросам капитального ремонта Объекта.

5.4.14. Представить Государственному заказчику ПСД в 4 экземплярах плюс 1 (один) экземпляр в электронной форме.

5.4.14.1. В период действия Контракта, в период гарантийного срока, установленного Контрактом и указанного в Гарантийном сертификате, предоставить Государственному заказчику дополнительные экземпляры ПСД и иных документов по запросу Государственного заказчика без дополнительной платы.

5.4.15. Одновременно с представлением оказанных услуг к приемке передать для дальнейшего хранения и использования всю ПСД, а также сопровождающие ее документы (технические условия, согласования, предписания и другие).

5.4.16. Нести ответственность за оказание услуг в порядке и сроки, установленные Контрактом.

5.4.17. Разработать ПСД, исключающую содержание товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, производителей. В случае если в ПСД необходимо указать товарный знак в отношении товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в ПСД также должно содержаться указание на товарный знак в отношении товара российского происхождения (при наличии такой информации). При указании в ПСД на товарные знаки они должны сопровождаться словами "или эквивалент" с указанием и приведением в ПСД технических характеристик и параметров, позволяющих установить такую эквивалентность.

5.4.18. Нести установленные Контрактом гарантийные обязательства в пределах срока, установленного Контрактом, срока действия гарантийных обязательств за свой счет.

5.4.19. Представить Государственному заказчику сведения об изменениях банковских реквизитов и своего фактического местонахождения в срок не позднее 3 (трех) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением поставщика будет считаться адрес, указанный в Контракте.

5.4.20. Выполнить в полном объеме все иные предусмотренные действующим законодательством, Контрактом и приложениями к нему обязательства, предполагающие создание ПСД Объекта ("под ключ").


Статья 6. Гарантии


6.1. Технический заказчик гарантирует качество оказания услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также согласно требованиям, установленным Контрактом и приложениями к нему.

6.2. Гарантийные обязательства Технического заказчика включают в себя контроль Технического заказчика за соответствием оказанных услуг требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Контракта.

6.3. В случае если в процессе оказания услуг по _________________________ Объекта у подрядчика, выполняющего такие работы, или иной организации возникнут обоснованные замечания по ПСД, Технический заказчик обязан в установленные соответственно Контрактом порядке и Государственным заказчиком - сроки за свой счет внести изменения в ПСД и представить Государственному заказчику необходимое количество экземпляров измененной ПСД.

6.4. Гарантийный срок на оказанные по Контракту услуги составляет _____ (_________) месяцев с даты подписания Сторонами окончательного Акта приемки оказанных услуг и передачи ПСД Государственному заказчику.

6.5. Условия выполнения гарантийных обязательств, порядок гарантийного обслуживания, права и обязанности Сторон и иные положения, связанные с гарантиями качества оказанных услуг, устанавливаются Сторонами в Гарантийном сертификате, который оформляется Техническим заказчиком по установленной форме (приложение 3 к Контракту) и передается Государственному заказчику одновременно со Сводным Актом приемки оказанных услуг и ПСД.

6.6. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (технические ошибки, ошибки проектирования и т.д.), то Технический заказчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения таких недостатков.


Статья 7. Ответственность Сторон


7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом и приложениями к нему, Государственный заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств по оплате цены Контракта Технический заказчик вправе потребовать от Государственного заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате цены Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате цены Контракта. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта. Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Технического заказчика.

7.3. В случае просрочки исполнения своих обязательств по выполнению работ в сроки, установленные Графиком, Технический заказчик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Государственного заказчика соответствующего уведомления уплатить Государственному заказчику неустойку в размере 10% (десяти процентов) от начальной (максимальной) цены контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств по оказанию услуг по Контракту, начиная со дня, следующего после истечения установленного Графиком срока исполнения такого обязательства.

Технический заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) за просрочку исполнения обязательств по оказанию услуг в сроки, установленные Графиком, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла по вине Государственного заказчика.

7.4. В случае оказания услуг ненадлежащего качества Технический заказчик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Государственного заказчика соответствующего уведомления уплатить последнему неустойку. Размер неустойки составляет 10% (десять процентов) от стоимости услуг по Контракту за каждый день периода, в котором были оказаны услуги ненадлежащего качества, с момента направления Государственным заказчиком Техническому заказчику уведомления о ненадлежащем исполнении последним обязательств до момента устранения недостатков оказанных услуг. Под услугами ненадлежащего качества понимаются услуги, результат которых не соответствует требованиям Контракта и приложений к нему.

7.5. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением Техническим заказчиком своих обязательств, а равно как по решению суда Технический заказчик в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания соглашения о расторжении Контракта (либо принятия решения судом) уплачивает Государственному заказчику неустойку в размере 5% (пяти процентов) от цены Контракта.

7.6. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов завышения объема оказанных услуг и/или их стоимости Технический заказчик осуществляет возврат Государственному заказчику излишне уплаченных денежных средств в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Государственного заказчика соответствующего уведомления.

7.7. В случае если ни одна из Сторон не предъявит другой стороне требования о выплате неустойки, Стороны соглашаются считать размер неустойки равным нулю.


Статья 8. Порядок расторжения Контракта


8.1. Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке.

8.2. Государственный заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:

8.2.1. При существенном нарушении Контракта Техническим заказчиком.

8.2.2. Неоднократного нарушения Техническим заказчиком сроков оказания услуг, предусмотренных Графиком, более чем на 2 (два) рабочих дня.

8.2.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Техническим заказчиком на этапе размещения государственного заказа, указанного в преамбуле Контракта.

8.2.4. Установления факта проведения ликвидации Технического заказчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Технического заказчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

8.2.5. Установления факта приостановления деятельности Технического заказчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

8.2.6. Наличия у Технического заказчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Технического заказчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Технический заказчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. В случае отказа расторгнуть Контракт по соглашению сторон рассмотрение дела в суде осуществляется в порядке главы 29 АПК РФ в следующих случаях:

- нарушения более 2 раз сроков оказания услуг более чем на 2 рабочих дня;

- наличия более 2 претензий по качеству услуг.

Указанные нарушения являются существенным нарушением условий Контракта.


Статья 9. Обеспечение исполнения Контракта


9.1. Принять к сведению, что Технический заказчик внес обеспечение исполнения Контракта на сумму _____________________________ рублей.

9.2. Обеспечение исполнения Контракта должно полностью покрывать срок действия обеспеченного(ых) им обязательства(в) и предусматривать возможность предъявления Государственным заказчиком требования о выплате денежной суммы (удержания денежных средств) в течение 90 дней с даты прекращения обязательства(в).

9.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Техническим заказчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта переходит Государственному заказчику в размере, установленном п. 9.1 Контракта.

9.4. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям конкурсной документации (документации об аукционе в электронной форме) обеспечение исполнения Контракта признается существенным нарушением Контракта Техническим заказчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Государственного заказчика с возмещением убытков в полном объеме.

9.5. Уплата Техническим заказчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Контракту.


Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы


10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы оказанным услугам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения оказания услуг и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости услуг, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Контракта, либо расторгнуть Контракт. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10.3. Если, по мнению Сторон, оказание услуг может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.


Статья 11. Порядок урегулирования споров


11.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

11.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в третейском суде - АНО "Третейский суд строительных организаций города" в соответствии с его регламентом (129090, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 7) или в Арбитражном суде города Москвы.

11.3. Стороны подтверждают, что не исполненное добровольно в срок решение АНО "Третейский суд строительных организаций города" третейского суда подлежит принудительному исполнению в установленном законодательством порядке.

11.4. Решение третейского суда является окончательным и обязательным для Сторон, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством.

11.5. Стороны принимают все разумные меры для рассмотрения третейского спора в кратчайшие сроки. Ответчик подтверждает достаточность трех календарных дней со дня извещения о дате, месте и времени слушания дела для надлежащей подготовки к заседанию и принятия участия в нем.

11.6. До передачи спора на разрешение третейского или арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты ее получения.


Статья 12. Срок действия, порядок изменения Контракта


12.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до "__" __________ 20___ г.

12.2. Контракт должен быть зарегистрирован Государственным заказчиком в Едином государственном реестре контрактов и торгов города Москвы в течение 3 (трех) дней со дня его подписания обеими Сторонами.

12.3. Изменение и дополнение Контракта возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к Контракту подлежат регистрации в Едином государственном реестре контрактов и торгов города Москвы в порядке, установленном в пункте 12.2 Контракта.


Статья 13. Прочие условия


13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по почтовому адресу Стороны, указанному в статье 14 Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

13.3. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

13.4. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Технического заказчика, за исключением случая, если новый Технический заказчик является правопреемником Технического заказчика по Контракту вследствие его реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.6. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту его права и обязанности переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13.7. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственным заказчиком и Техническим заказчиком является основанием для регистрации сведений об исполнении Контракта в Едином государственном реестре контрактов и торгов города Москвы в порядке, предусмотренном действующими нормативными правовыми актами города Москвы.


Статья 14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон


Государственный заказчик:              Технический заказчик:
____________________________________   Адрес местонахождения (юридический):
Адрес местонахождения (юридический):
Почтовый адрес:                        Почтовый адрес:
Телефон _____, факс ____               Телефон _____, факс ____
Банковские реквизиты:                  Банковские реквизиты:
БИК ________________                   ОГРН _______________
ИНН ________________                   ИНН ________________
КПП ________________                   КПП ________________
ОГРН _______________                   ОКВЭД _____________,
                                       ОКАТО ______________
                                       БИК ________________
                                       р/с ________________________
                                       к/с ________________________

_____________________/____________     __________________
М.П.                                   М.П.

Приложение 1
к Государственному контракту
от _________ N _____________


------------------------------------------------------------------------------------
¦                                 ПРОТОКОЛ                                         ¦
¦                          ТВЕРДОЙ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ                                 ¦
¦                                                                                  ¦
¦    По адресу: ____________________________________________________________       ¦
¦    Основание:                                                                    ¦
¦    1. Распоряжение об утверждении от ______________ г. N _________________       ¦
¦    2. Заключение Мосгосэкспертизы от ______________ N ____________________       ¦
¦    3. Решение единой комиссии от __________________                              ¦
¦    Тендерное снижение составляет ___________________________%                    ¦
¦                                                                                  ¦
¦                                                               201__ года         ¦
¦                                                                                  ¦
¦--------------------------+----------------------+--------------------------------¦
¦¦Наименование услуг (работ¦Стоимость услуг       ¦Договорная цена услуг (затрат) ¦¦
¦¦и затрат)                ¦(затрат) по исполнению¦в текущих ценах с учетом       ¦¦
¦¦                         ¦функции Технического  ¦прогноз. коэфф. инфляции на    ¦¦
¦¦                         ¦заказчика с           ¦период ________ 201__ г. с     ¦¦
¦¦                         ¦выполнением проектных ¦учетом снижения на торгах      ¦¦
¦¦                         ¦работ                 ¦                               ¦¦
¦¦                         +-----------+----------+----------+--------------------+¦
¦¦                         ¦в базисных ¦в текущем ¦Всего с   ¦в том числе         ¦¦
¦¦                         ¦ценах 201__¦уровне цен¦учетом    +--------+-----------+¦
¦¦                         ¦г. (по     ¦на ______ ¦коэфф.    ¦услуг,  ¦НДС - ___%,¦¦
¦¦                         ¦утверж.),  ¦201__ г.  ¦инфл.     ¦тыс.    ¦тыс. руб.  ¦¦
¦¦                         ¦тыс. руб.  ¦(по       ¦К = _____,¦руб.    ¦           ¦¦
¦¦                         ¦           ¦утверж.), ¦тыс. руб. ¦        ¦           ¦¦
¦¦                         ¦           ¦тыс. руб. ¦          ¦        ¦           ¦¦
¦+-------------------------+-----------+----------+----------+--------+-----------+¦
¦¦            1            ¦     2     ¦    3     ¦    4     ¦   5    ¦     6     ¦¦
¦+-------------------------+-----------+----------+----------+--------+-----------+¦
¦¦детальное обследование   ¦           ¦          ¦          ¦        ¦           ¦¦
¦¦Объекта совместно с      ¦           ¦          ¦          ¦        ¦           ¦¦
¦¦представителями          ¦           ¦          ¦          ¦        ¦           ¦¦
¦¦Государственного         ¦           ¦          ¦          ¦        ¦           ¦¦
¦¦заказчика в согласованные¦           ¦          ¦          ¦        ¦           ¦¦
¦¦с Государственным        ¦           ¦          ¦          ¦        ¦           ¦¦
¦¦заказчиком сроки (если   ¦           ¦          ¦          ¦        ¦           ¦¦
¦¦предусмотрено сметной    ¦           ¦          ¦          ¦        ¦           ¦¦
¦¦документацией)           ¦           ¦          ¦          ¦        ¦           ¦¦
¦+-------------------------+-----------+----------+----------+--------+-----------+¦
¦¦составление и утверждение¦           ¦          ¦          ¦        ¦           ¦¦
¦¦у Государственного       ¦           ¦          ¦          ¦        ¦           ¦¦
¦¦заказчика задания на     ¦           ¦          ¦          ¦        ¦           ¦¦
¦¦проектирование           ¦           ¦          ¦          ¦        ¦           ¦¦
¦+-------------------------+-----------+----------+----------+--------+-----------+¦
¦¦получение (при           ¦           ¦          ¦          ¦        ¦           ¦¦
¦¦необходимости)           ¦           ¦          ¦          ¦        ¦           ¦¦
¦¦технических условий      ¦           ¦          ¦          ¦        ¦           ¦¦
¦+-------------------------+-----------+----------+----------+--------+-----------+¦
¦¦разработка и согласование¦           ¦          ¦          ¦        ¦           ¦¦
¦¦с Государственным        ¦           ¦          ¦          ¦        ¦           ¦¦
¦¦заказчиком Проекта       ¦           ¦          ¦          ¦        ¦           ¦¦
¦+-------------------------+-----------+----------+----------+--------+-----------+¦
¦¦согласование Проекта во  ¦           ¦          ¦          ¦        ¦           ¦¦
¦¦всех необходимых         ¦           ¦          ¦          ¦        ¦           ¦¦
¦¦городских организациях,  ¦           ¦          ¦          ¦        ¦           ¦¦
¦¦обеспечивающих           ¦           ¦          ¦          ¦        ¦           ¦¦
¦¦эксплуатацию Объекта, а  ¦           ¦          ¦          ¦        ¦           ¦¦
¦¦также в иных организациях¦           ¦          ¦          ¦        ¦           ¦¦
¦¦(в том числе             ¦           ¦          ¦          ¦        ¦           ¦¦
¦¦Мосгорэкспертизе)        ¦           ¦          ¦          ¦        ¦           ¦¦
¦+-------------------------+-----------+----------+----------+--------+-----------+¦
¦¦...                      ¦           ¦          ¦          ¦        ¦           ¦¦
¦+-------------------------+-----------+----------+----------+--------+-----------+¦
¦¦Итого с НДС              ¦           ¦          ¦          ¦        ¦           ¦¦
¦--------------------------+-----------+----------+----------+--------+------------¦
¦                                                                                  ¦
¦    Примечание:                                                                   ¦
¦    - НДС не   начисляется на страхование и компенсационные затраты, на затраты по¦
¦арендной плате за землю;                                                          ¦
¦    - прогнозный   индекс   инфляции   на   период  строительства  на  затраты  по¦
¦проектно-изыскательским   работам,   экспертизе,   компенсации, перевозке жителей,¦
¦арендной плате за землю, отводу участка, разбивке осей не начисляется.            ¦
¦    Обязательным    приложением   к Протоколу является  Смета на оказание услуг по¦
¦Государственному контракту                                                        ¦
------------------------------------------------------------------------------------

    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК:                ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК:

    ___________/_____________/               ___________________/__________/
    М.П.                                     М.П.

Приложение 2
к Государственному контракту
от _________ N _____________


ФОРМА ГРАФИКА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

----------------------------------------------------------------------------
¦                              ГРАФИК                                      ¦
¦           оказания услуг по исполнению функций заказчика                 ¦
¦       с выполнением проектных работ по Государственному контракту        ¦
¦               N __________ от "__" ___________ 201__ года                ¦
¦                                                                          ¦
¦    Место оказания услуг: __________ ___________________                  ¦
¦                                                                          ¦
¦----+--------------------------------+----------------+-------------------¦
¦¦N  ¦Наименование услуг              ¦Сроки оказания  ¦Примечания        ¦¦
¦¦   ¦                                ¦услуг           ¦                  ¦¦
¦+---+--------------------------------+----------------+------------------+¦
¦¦1  ¦Детальное обследование Объекта  ¦                ¦                  ¦¦
¦¦   ¦совместно с представителями     ¦                ¦                  ¦¦
¦¦   ¦Государственного заказчика в    ¦                ¦                  ¦¦
¦¦   ¦согласованные с Государственным ¦                ¦                  ¦¦
¦¦   ¦заказчиком сроки (если          ¦                ¦                  ¦¦
¦¦   ¦предусмотрено сметной           ¦                ¦                  ¦¦
¦¦   ¦документацией)                  ¦                ¦                  ¦¦
¦+---+--------------------------------+----------------+------------------+¦
¦¦2  ¦Составление и утверждение у     ¦                ¦                  ¦¦
¦¦   ¦Государственного заказчика      ¦                ¦                  ¦¦
¦¦   ¦задания на проектирование       ¦                ¦                  ¦¦
¦+---+--------------------------------+----------------+------------------+¦
¦¦3  ¦Получение (при необходимости)   ¦                ¦                  ¦¦
¦¦   ¦технических условий             ¦                ¦                  ¦¦
¦+---+--------------------------------+----------------+------------------+¦
¦¦4  ¦Разработка и согласование с     ¦                ¦                  ¦¦
¦¦   ¦Государственным заказчиком      ¦                ¦                  ¦¦
¦¦   ¦Проекта                         ¦                ¦                  ¦¦
¦+---+--------------------------------+----------------+------------------+¦
¦¦5  ¦Согласование Проекта во всех    ¦                ¦                  ¦¦
¦¦   ¦необходимых городских           ¦                ¦                  ¦¦
¦¦   ¦организациях, обеспечивающих    ¦                ¦                  ¦¦
¦¦   ¦эксплуатацию Объекта, а также в ¦                ¦                  ¦¦
¦¦   ¦иных организациях (в том числе  ¦                ¦                  ¦¦
¦¦   ¦Мосгорэкспертизе)               ¦                ¦                  ¦¦
¦+---+--------------------------------+----------------+------------------+¦
¦¦...¦                                ¦                ¦                  ¦¦
¦----+--------------------------------+----------------+-------------------¦
¦                                                                          ¦
¦    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК:             ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК:           ¦
¦                                                                          ¦
----------------------------------------------------------------------------

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК:                ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК:

___________/_____________/               ___________________/__________/
М.П.                                     М.П.

Приложение 3
к Государственному контракту
от _________ N _____________


ФОРМА ГАРАНТИЙНОГО СЕРТИФИКАТА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ ОТ "__" ____________ 201__ ГОДА N ___________

---------------------------------------------------------------------------
¦                         ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ                          ¦
¦   по Государственному контракту N _________ от "__" _____ 201__ года    ¦
¦           на оказание услуг по исполнению функций заказчика с           ¦
¦                 выполнением проектных работ по объекту                  ¦
¦             ________________________________________________            ¦
¦                           (далее - Контракт)                            ¦
¦                                                                         ¦
¦город ____________                              "__" ___________ 201__ г.¦
¦                                                                         ¦
¦Технический заказчик (Гарант): __________________________________________¦
¦                                (организационно-правовая форма, полное   ¦
¦                               фирменное наименование - для юридического ¦
¦                                лица, Ф.И.О. полностью - для физического ¦
¦                                                   лица)                 ¦
¦Место нахождения: _______________________________________________________¦
¦ОКПО ______________; ОГРН: _____________; ИНН __________; КПП ___________¦
¦Банковские реквизиты: р/с _______________________________________________¦
¦Банк: __________________________________________________________________,¦
¦к/с _______________________________; БИК _______________________________.¦
¦Настоящий гарантийный сертификат (далее - Сертификат) выдан _____________¦
¦_________________________________________________________________________¦
¦           (организационно-правовая форма, полное наименование           ¦
¦                       Государственного заказчика)                       ¦
¦Место нахождения: _______________________________________________________¦
¦ОКПО ____________; ОГРН: ____________; ИНН ___________; КПП _____________¦
¦Банковские реквизиты: р/с _______________________________________________¦
¦Банк: __________________________________________________________________,¦
¦к/с ____________________________; БИК __________________________________,¦
¦являющегося Государственным заказчиком по Контракту.                     ¦
¦Действие настоящего Сертификата    распространяется   в  отношении услуг,¦
¦оказанных  в  рамках  Контракта  Техническим  заказчиком (Гарантом), и их¦
¦результата:                                                              ¦
¦Полное наименование услуг: ______________________________________________¦
¦_________________________________________________________________________¦
¦(далее - Услуги).                                                        ¦
¦Количественные характеристики услуг: ____________________________________¦
¦________________________________________________________________________.¦
¦Гарантийный срок на  Услуги, их   результат     по   условиям   Контракта¦
¦составляет ______ (_________) месяцев   и   начинает   исчисляться с даты¦
¦приемки Услуг Государственным заказчиком и подписания им Акта  о  приемке¦
¦оказанных услуг и получения комплекта ПСД.                               ¦
¦Технический заказчик (Гарант) гарантирует, что в пределах  установленного¦
¦настоящим  Сертификатом  гарантийного  срока Услуги и их результат будут:¦
¦соответствовать требованиям Контракта, показателям качества, иным данным,¦
¦установленным   для   данного   вида   Услуг;   обеспечивать   нормальную¦
¦бесперебойную работу и надежное функционирование их результата; сохранять¦
¦требуемые свойства; оставаться пригодными к использованию (эксплуатации).¦
¦Гарантийные обязательства Технического заказчика включают в себя контроль¦
¦Технического заказчика за соответствием оказанных услуг по ______ ремонту¦
¦Объекта положениям ПСД.                                                  ¦
¦    В указанный в настоящем Сертификате гарантийный  срок Государственный¦
¦заказчик  при обнаружении недостатков  оказанных  Услуг  по своему выбору¦
¦вправе потребовать:                                                      ¦
¦    - незамедлительного безвозмездного устранения  недостатков  оказанных¦
¦Услуг;                                                                   ¦
¦    - повторного оказания Услуг;                                         ¦
¦    - возмещения   понесенных   им  расходов  по  устранению  недостатков¦
¦оказанных Услуг;                                                         ¦
¦    - полного возмещения убытков,  причиненных ему в связи с недостатками¦
¦оказанных  Услуг,  а также в случае,   если   в  установленный  настоящим¦
¦Сертификатом срок недостатки  оказанных Услуг  не устранены   Техническим¦
¦заказчиком (Гарантом).                                                   ¦
¦Технический    заказчик (Гарант)  в    пределах    указанного в настоящем¦
¦Сертификате гарантийного срока обязан     безвозмездно      удовлетворять¦
¦вышеперечисленные требования  Государственного заказчика в срок  не более¦
¦3 (трех) рабочих дней со дня их предъявления.                            ¦
¦В случае  если во время   устранения недостатков оказанных  Услуг  станет¦
¦очевидным,    что    они    не будут устранены в определенный   настоящим¦
¦Сертификатом   срок,  стороны могут заключить соглашение   о новом  сроке¦
¦устранения недостатков.                                                  ¦
¦Настоящий Сертификат составлен в двух   экземплярах,   имеющих одинаковую¦
¦юридическую силу, по одному экземпляру   каждой  стороне, вступает в силу¦
¦с даты подписания и действует в пределах установленного   им гарантийного¦
¦срока.                                                                   ¦
¦Изменение   условий   и   досрочное   прекращение   действия   настоящего¦
¦Сертификата возможно по соглашению сторон.                               ¦
¦                                                                         ¦
¦ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК            ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК                 ¦
¦                                           (ГАРАНТ)                      ¦
¦_____________________________      _____________________________________ ¦
¦  (должность руководителя)                 (должность руководителя)      ¦
¦_______________/____________/      _______________/____________________/ ¦
¦(подпись, инициалы, фамилия)           (подпись, инициалы, фамилия)      ¦
¦          М.П.                                М.П.                       ¦
---------------------------------------------------------------------------

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК:                ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК:

___________/_____________/               ___________________/__________/
М.П.                                     М.П.